钢结构工程合同范本.doc

钢结构工程合同范本甲方： 洛阳西域有机肥科技有限公司乙方： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程 具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第 1 条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分 平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位： 1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：质量等级： 合同价款： 万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第 2 条 合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同； 2、工程补充合同； 3、工程设计变更； 4、工程联系单； 5、工程签证。 第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况： 国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件， 国家 （包括部、 委） 与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准；上海市无规定的，以国家的规定为 准。 适用标准、规范：本工程应执行的规范如下： 钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定。 第 4 条 图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数： 甲方应提供全套施工图 5 套， 其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还 甲方。 第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责； 乙方必须接受其指令。 凡甲方代表及其委派人员 在本工程施工中， 在其职责范围内所发出的书面指令和签证， 均应视为甲方意见的有效表达。第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派 同志为驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责， 凡乙方代表及其委派人员在工程施工中， 在其职责范 围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第 7 条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺 利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责进行脚手架的配合工作。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。 第 8 条 乙方工作 乙方应在分阶段施工前 5 天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月 1 日和 15 日向甲方 提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前 15 天向 甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同 乙方应做好对工地内的材料、 设备、 设施等的防火、 防盗工作， 并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损 坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工 的要求。 对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求， 工程交工前应清理好建筑物和施工现场。第 9 条 进度计划 乙方应在图纸出齐 7 天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应 在下阶段工程施工前 5 天后提供施工方案。 甲方代表应在乙方提供施工组织设计后 2 天， 以书面形式批准上述文件或提出修改意见， 逾 期视为确认。 第 10 条 工期提前和延误 本工程甲方标书要求总工期为 天。 本工程乙方如按 75 天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。 如乙方不能在 75 天内完工，则给予 万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充） 工期延误是指： （1） 外界因素对施工进度造成的影响， 如一周内停电水造成等工累计超过 8 小时甲方予以 顺延。 （2） 因甲方原因对施工进度造成影响。 如不能及时办理有关手续， 不能及时提供施工图纸， 设计变更而引起甲方返工， 变更手续办理不及时， 造成乙方等工及因违反本合同条款造成的 其他影响等，乙方在这类情况发生后 5 天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延 误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在 5 天内给予答复，逾期可视为确认。 （3） 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在 5 天内签证认可，工期相应顺延。逾期视 作认可。 第 11 条 检查和返工 在工程竣工前 10 天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工 质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后， 应及时予以实施， 待全部完成后， 方可作为正式竣工。第 12 条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。 第 13 条 隐蔽工作验收 隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。 第 14 条 合同价款及调整 本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。 第 15 条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付 （1） 工程开工前，支付备料款 万元 （2） 工程量完成至钢结构进场安装后 5 天内支付总价的 20% （3） 工程量完成至钢结构主体后 5 天内支付到总价的 60%； （4） 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后 5 天内支付到总价的 80%；（5） 竣工后 30 天内支付到总价的 95%，其余作为预留保修金。 （6） 预留保修金在保修期后无息返还。 第 16 条 材料供应 本工程大材料由乙方以包工包料方式供应（除甲方供应设备外），乙方采购的主要成品及半 成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。 第 17 条 竣工验收 工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套 乙方应提前 15 天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。 工程竣工后， 乙方应向甲方提交二套竣工图。 竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理 办法执行。 第 18 条 保修 保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修范围。 保修期限：自竣工验收通过之日起一年。 在保修期限内， 乙方对施工质量问题免费维修， 在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理 由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第 19 条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争 议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理： 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的 10 天内，双 方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后 2 天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方 不执行调解结果使调解结果无法执行， 任何一方可在调解作出 7 天后提请本工程所在地工商 行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第 20 条 违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。 第 21 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定， 否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负 责。 第 22 条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第 23 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第 24 条 合同份数 本合同正本一式二份，双方各执一份。 本合同副本一式四份，双方各执二份。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 地址： 地址： 法定代表人：法定代表人： 日期：日期：1